网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

背景经过合法的招投标某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有关的索赔资料和证据，索赔报告的主要内容如下：（1）遭遇暴风雨袭击是非施工单位造成的损失，故应由业主承担赔偿责任;施工单位暂时搁置在地下的钢架及电机被水浸泡，需要修复，造成损失38万元

答案

解析：(1)监理工程师接到索赔通知书后，应进行以下工作：
先进行调查取证;审查索赔成立条件，以确定索赔是否成立;分清责任，认可合理索赔;与该施工单位协商，统一意见;签发索赔报告、处理意见，报业主核准。
(2)依据施工单位的索赔报告顺序。
1)经济损失应由业主与施工单位分别承担，工期延误应予签准顺延;
2)这367万元应由业主承担;
3)索赔不予认可，应由施工单位承担;
4)认可顺延合同工期10天。
因该暴风雨属不可抗力风险，不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担;
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用;
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担;
(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担;
(5)工期给予顺延

(1)监理工程师接到索赔通知书后，应进行以下工作：
先进行调查取证;审查索赔成立条件，以确定索赔是否成立;分清责任，认可合理索赔;与该施工单位协商，统一意见;签发索赔报告、处理意见，报业主核准。
(2)依据施工单位的索赔报告顺序。
1)经济损失应由业主与施工单位分别承担，工期延误应予签准顺延;
2)这367万元应由业主承担;
3)索赔不予认可，应由施工单位承担;
4)认可顺延合同工期10天。
因该暴风雨属不可抗力风险，不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担;
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用;
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担;
(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担;
(5)工期给予顺延

发布时间：2022-02-20

纠错

更多“背景经过合法的招投标某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同，工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击，造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提…”相关的问题

第1题

某业主拟开发建设一工程项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中，遭受飓风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1．遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2．已建分部工程遭受不同程度破坏，损失计22万元，应由业主承担修复的经济

点击查看答案

第2题

背景资料某施工单位在中标某高档办公楼工程中,与建设单位按照《建设工程施工合同（）

点击查看答案

第3题

某建筑安装工程公司与某大厦筹建处签订了一份总承包金额为8000万元的工程承包合同后，又将其中的3000万元工程分包给了某市第一建筑公司，并签订了正式分包合同，该建筑安装工程公司应纳的印花税税额为（）万元

A.0.9

B.1.5

C.2.4

D.3.3

点击查看答案

第4题

某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。问题
1.按承包

1.按承包

点击查看答案

第5题

某办公楼工程，建筑面积20000m2，钢筋混凝土框架结构、地下一层，地上十八层，建筑高度约60m，基坑深度7m，桩基为人工挖孔桩，桩长18m，首层大堂高度为4.2m，跨度为24m，外墙为玻璃幕墙。最后选定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同，双方约定防水工程允许专业分包。合同签署约定如下：（1）本工程合同工期340 天；（2）本工程采取清单综

点击查看答案

第6题

某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。经建设单位同意，施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2012年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。因使用需要，建设单位于2012年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验

点击查看答案

第7题

某机场施工单位中标一个机场工程项目，合同要求工程开工前一周内，施工单位应将各专业质量控制点明细表上报业主。为此，施工单位质检部门对如何编制该机场工程建设项目的质量控制点明细表进行了研讨，结论是：
结论一：尽管施工单位企业内部质量控制点样本的编制依据中工程施工质量验收规范发行了新的版本，但由于时间仓促，为达到业主时间要求，还是以原样本作为该工程建设项目质量控制点明细表的编制依据。
结

某机场施工单位中标一个机场工程项目，合同要求工程开工前一周内，施工单位应将各专业质量控制点明细表上报业主。为此，施工单位质检部门对如何编制该机场工程建设项目的质量控制点明细表进行了研讨，结论是：

结论一：尽管施工单位企业内部质量控制点样本的编制依据中工程施工质量验收规范发行了新的版本，但由于时间仓促，为达到业主时间要求，还是以原样本作为该工程建设项目质量控制点明细表的编制依据。

结

点击查看答案

第8题

甲是一发包人，与施工单位约定由甲提供材料。甲与丙材料供应商签订了长期的材料供应合同，因目前流动资金短缺，欠丙100万元的债务。在工程实施过程中，为了筹措资金向银行贷款200万元，并将工程抵押给银行，由乙作为保证人。工程竣工以后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，最后向法院申请拍卖该工程。在法院拍卖工程完成后，（）将最先受偿

A.甲材料供应商

B.银行

C.施工单位

D.先到先得，没有先后顺序

点击查看答案

第9题

某地区雨水工程，施工过程中承包单位为争取工期，未对雨水管加工厂家进行考察，在没有任何手续的情况下私自将该厂家的雨水管用于本工程，最终导致验收不合格。[问题]
该工程施工过程中混凝土管材的质量控制存在什么问题?

某地区雨水工程，施工过程中承包单位为争取工期，未对雨水管加工厂家进行考察，在没有任何手续的情况下私自将该厂家的雨水管用于本工程，最终导致验收不合格。[问题]

该工程施工过程中混凝土管材的质量控制存在什么问题？

点击查看答案

第10题

施工单位在进行隐蔽工程施工前，应通知（）派员配合，掌握和监督隐蔽工程质量，填写隐蔽工程质量检查记录，并履行签认手续，作为工程验交资料

A.铁路局电务处

B.电务段

C.专业科室

D.车间

点击查看答案

第11题

某房地产开发公司要开发一个大型住宅项目，于是就该项目的勘察、设计、施工对外分别签订了相应的建设工程承包合同。则以下哪些说法是正确的？（）

A.该公司不得将应当由一个承包人完成的建设丁程肢解成若干部分发包给几个承包人

B.与该公司签订承包合同的勘察、设计、施工承包人将自己承包的部分工作分包给第三人完成的，可以不经过该公司同意

C.分包人完成的工作成果不符合要求的，应由承包人对发包人承担责任

D.分包人可以将其承包的工程再分包

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

我要提问

联系客服

购买搜题卡

题库练习

课程学习

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次